（一）首部
1、判决书字号
一审判决书：海南省儋州市人民法院（2001）儋民初字第817—818号。
二审判决书：海南省海南中级人民法院（2002）海南民终字第330号
2、案由：建筑工程合同纠纷。
3、诉讼双方
原告：陈有安，男，1953年11月出生，汉族，儋州市海头镇港口居委会人，渔民，现住该居委会北街。
原告：许六彪，男，1973年11月出生，汉族，儋州市海头镇港口居委会人，渔民，现住该居委会南街。
原告：王金秀，男，1956年10月出生，汉族，儋州市海头镇港口居委会人，渔民，现住该居委会南街。
原告：李盛兴，男，1936年2月出生，汉族，儋州市海头镇港口居委会人，渔民，现住该居委会南街。
被告：黄积林，男，1952年6月出生，汉族，琼山市人，停薪留职人员，现住海口市海府路80号。
4、审级：二审。
5、审判机关和审判组织
一审法院：海南省儋州市人民法院。
合议庭组成人员：审判长刘信平，审判员吴文山、陈赵雄。
二审法院：海南省海南中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长吴育森，审判员苏庆华，代理审判员吕志飞。
6、审结时间
一审审结时间：2002年2月1日。
二审审结时间：2002年7月4日。
（二）一审诉辩主张
原告陈有安诉称：我于2001年7月29日经镇政府同意与被告黄积林签订了“挖塘协议书”。合同签订后，于2001年8月17日付给被告调车费1500元，交付定金5000元。8月20日被告二台挖掘机调到我工地，8月21日开始施工至8月26日停工，共出车九次，日数为6天，实际作业时间为22.5小时。自8月26日停机至今。11月1日被告提出退场，单方面解除合同，已严重违约，故被告应承担违约责任，支付违约金10000元及经济损失8510.10元。
原告许六彪、王金秀、李盛兴共同诉称：我等三人经海头镇人民政府的许可，并向镇政府交纳了滩涂租金3000元。尔后，于2001年7月25日与被告黄积林签订了“挖养殖塘协议书”。该“协议书”是双方当事人的真实意思表示。被告于7月27日调来一台挖土机开始施工，直至8月19日，其间只完成部分工程量。8月19日被告在未征得原告方的同意之下，擅自调机离开施工工地，施工即刻停止，致使合同未能继续履行。今年8月29日至9月12日，由于台风袭击，使已施工的部分工程被洪水冲毁受损，直接经济损失8000元。被告严重违反合同约定，已构成违约，应赔偿原告的经济损失8000元及支付违约金10000元。
【来源：找法网】
